ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА (Утверждена Письмом Минстроя России от 20 февраля 1996 г. № б) *

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)

_____________________________________________________________, в дальнейшем именуемая

                           (наименование организации-гаранта)

“Гарант”, в лице _______________________________________________________________________,

(ф.,и.,о., должность)

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны,

              (устава, доверенности и пр.)

и ____________________________________________________________________________________,

(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

в дальнейшем именуемая “Предприятие”, в лице ___________________________________________,

                                                                 (ф.,и.,о., должность)

действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,

          (устава, доверенности и пр.)

вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по  пп. __________ Договора подряда ¹ _____ от ________________ 199 ____ г., заключенным Предприятием с ______________________________________________________________________________________,

          (наименование подрядной организации)

в дальнейшем именуемым “Подрядчиком”, и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2. Обязательства Сторон

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение_____________ дней от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренной в п. 2.2.1 настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем – Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере ___________________________________________________________________

                                               (сумма прописью)

Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. __________________ Договора подряда.

Гарантийная сумма уплачивается в течение _________________ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – Требование). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок _______________________________________________ с начислением _______________________________________________ % годовых.

2.1.2. В течение îäíîãî дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение îäíîãî дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.4. В течение _____________________________ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _________________ дней.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. В течение _______________ дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере ___________ % гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.

2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ äíåé после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ____________ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _______________ Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. Реквизиты сторон

6. 1. Гарант ______________________________________________________________________

(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

6.2. Предприятие _________________________________________________________________

(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

За Гаранта ___________________                      За Предприятие ______________________

                          (подпись)                                                                          (подпись)

М.П.                                                                      М.П.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров